施工合同范本精选15篇

随着法律观念的深入人心，合同出现的次数越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么制定合同书有什么需要注意的呢？以下是小编收集整理的施工合同范本精选，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

施工合同范本精选1

　　甲方：

　　乙方：

　　一、工程内容：

　　外墙干挂石材工程全部由乙方负责材料及施工安装，乙方应负责：提供石材、干挂件、膨胀螺栓、干挂胶、密封胶、防锈漆、安装图设计、结点大样图及竣工蓝图等。并负责提供上述内容相应的文字资料(包括施工材料的具体规格、型号、数量等)。

　　二、工程造价：

　　注：工程总造价以实际施工面积为准，且待工程验收合格后做出决算单。

　　三、交工日期：

　　暂定乙方于 年 月 日进现场，并于 年 月 日完工。

　　四、付款方式：

　　1、 合同生效之日起，乙方施工人员进场，支付工程款10%预付款。

　　2、 石材安装从四层开始往下，同一层平面完成总工程量的1/4即(1000平方米并打胶)，且通过每段验收合格并经中间结算后，拨付一次工程款。

　　3、 工程款的5%做为质保金，验收合格后两年期限付清。

　　4、 产品保修期为两年，凡属产品及安装质量问题乙方免费进行保修、维修。

　　五、开具发票：

　　1、每次支付款前乙方先开出财务收据，第二次取款前开具正式发票，依次操作。

　　2、本工程石材部分可开具材料发票，除石材外开具工程发票。

　　六、质量要求、技术标准：

　　1、 石材幕墙工程所用材料的品种、规格、性能和等级必须符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规定。

　　2、 石材幕墙的造型、立面分格、颜色、光泽、花纹和图案，必须符合设计要求。

　　3、 柱面板颜色光泽度达到样品标准(采用树脂抛光，光亮度不低于75)

　　4、 石材孔、槽的数量、深度、位置、尺寸，必须符合设计要求。

　　5、 石材幕墙主体结构上的预埋件的位置、数量及后置埋件的拉拔力必须符合设计要求。

　　6、 石材幕墙的金属框立柱与主体结构预埋件的连接、立柱与横梁的连接，连接件与金属框架的连接、连接件与石材面板的连接必须符合设计要求。

　　7、 金属框架和连接件的防腐处理必须符合设计要求。

　　8、 石材幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接。

　　9、 石材幕墙的防火、保温、防潮材料的设置，必须符合设计要求，填充应密实、均匀、厚度一致。

　　10、各种结构变形缝、墙角的连接节点必须符合设计要求和技术标准的规定。

　　11、石材表面和板缝的处理(包括板缝宽度和厚度)，必须符合设计要求;板缝注胶应饱满、密实、连续、均匀、无气泡。

　　12、石材幕墙应无渗漏，表面应平整、洁净、无污染、缺损和裂痕。颜色和花纹应协调一致，无色差，无明显修痕。

　　13、石材幕墙的压条平直、洁净、接口严密、安装牢固。

　　14、石材接缝应横平竖直、宽窄均匀;阴阳角石板压向应正确;板边合缝应顺直;凹凸线出墙厚度应一致;上下口应平直，石材面板上洞口、槽边应套割吻合，边缘应整齐。

　　15、石材幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直。

　　16、石材幕墙与玻璃幕墙结合部，由乙方出结点图，并与玻璃幕墙施工方在作业中密切配合。

　　八、工程质量及验收

　　1、本工程按照国家石材幕墙检验标准进行验收。

　　2、工程竣工后由工程监理及甲乙双方共同验收和交付。

　　3、按甲方对工程整体质量标准要求，达标、创优质工程。

　　九、甲乙双方责任：

　　1、甲方向乙方提供临时库房和安装场地，水源、电源等生产必须条件。

　　2、甲方应协助乙方腾出施工现场，以具备施工条件。

　　3、乙方委派项目经理负责工程进度和监督工程质量及现场的具体协调工作。保证安装质量符合工程施工规范的要求，并达到甲方现场要求，否则甲方有权要求乙方无偿返工，返工费由乙方承担。

　　4、乙方应遵守甲方及施工现场一切规章制度，听从指挥，文明施工;如发生违章、违纪责任及人身事故由乙方自行承担损失。

　　5、加强安全生产的有关管理规定，严格按安全标准组织施工。发现不安全隐患、互通情况，发生安全事故，由乙方或责任者(方)承担由此造成的经济损失。

　　十、解决合同纠纷方式：

　　本合同未尽事宜由甲乙双方协商解决，协商不成，按中华人民共和国合同法解决。

　　十一、其它约定事项：

　　乙方提供的产品样本、样块、安装施工标准及相关技术文件、验收标准、产品报价及售后维修服务承诺应加盖公章，作为本合同的组成部分;同时，作为产品验收的依据，乙方供货时附带出厂合格证书、产品检验报告使用说明。

　　十二、特别说明

　　乙方要负责对石材产品到现场后的保管、安装及施工过程中的产成品保护工作。

　　十三、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，并经甲乙双方签字、盖章后生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工合同范本精选2

　　甲方：________

　　乙方：________

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《建筑装饰工程验收规范》及其他有关法律和行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，经双方协商一致，就本工程分包施工事宜达成如下协议：

　　一、工程名称：________

　　二、工程地点：________

　　三、承包方式：包工包料。包质量、工期、安全生产和文明施工。

　　四、材料、设施供应

　　1、工程施工所用施工工具及吊篮由乙方自备，费用已含在综合单价内。

　　2、乙方提供的所有材料，必须符合产品质量法的有关规定，并附有合格证等资料；

　　五、工程款计算方法及付款方式

　　1、计价方式：本协议采用固定综合单价承包方式，真石漆综合单价为________元/平方米，综合单价分析表详见附件。

　　1）本协议承包单价包括本工程施工发生的直接或间接的所有人工费、材料费、机具（械）费、装卸及搬运费、冬雨季施工费、成品保护费、抢工费、文明施工、施工水电费、各种管理费、保险、利润及税金等所有直至工程完工竣工验收的一切费用。

　　2）本协议承包单价包括乙方应计取的各项税费和市场价格浮动因素造成的成本增减风险；乙方对现场情况已进行了充分了解，并对将采取的措施做了全面考虑，除双方另有约定外，本协议承包单价不得调整。

　　2、工程款计算：按各种不同装饰面层的完成面积×相应装饰面层的综合单价。

　　3、付款方式：预付款

　　1)工程外墙腻子完成，底漆涂刷完毕且面层材料进场后，甲方向乙方支付合同价款（合同单价×装饰施工面积）价款的________ %；

　　2）本外墙装饰工程完工，由甲乙双方及现场监理验收合格，双方结算完毕，甲方向乙方支付至结算价款的________%；

　　3）留结算价款的________ %作为工程质量保修金，质保期满一年且无工程质量问题，甲方向乙方支付结算款的________ %，工程质保期满________年且无工程质量问题，甲方向乙方支付全部剩余的________ %（质保金不计利息）。

　　4）拨付工程款时，乙方需向甲方提供符合财务要求的税务发票。

　　5）申请工程款时，乙方需按甲方程序办理，且必须经过现场监理单位及施工总承包单位的认可。

　　六、质量标准及验收要求

　　本工程要求，外墙真石漆（喷涂效果）产品厚度（面层厚度）最薄处2mm以上，颜色以________为基准，乙方现场做出施工及颜色样板，由甲方选择确定；大面积施工前，必须经甲方确认，否则由此造成的损失由乙方自行承担。

　　1、本工程质量要求为一次性验收合格。乙方必须严格按甲方要求和现行施工、验收规范进行施工，确保施工质量和工程资料符合各项规定和要求。

　　2、乙方在施工之前，乙方须检查外墙抹灰面，如有缺陷乙方应及时以书面形式告知甲方，待有缺陷的抹灰面进行维修并验收合格后方可施工。

　　3、乙方必须保证外墙装饰各层粘结牢固、涂层和腻子层无开裂、无透底和起皮反锈、面涂不褪色掉色；涂层和其它装饰材料及设备的衔接处需保证界面清晰、吻合严密；外墙漆的颜色及整体观感效果必须和现场已完成的样板保持一致，否则，乙方须自费修复至甲方满意为止。

　　4、该分包工程的施工质量必须通过甲方、建设、监理或质监等部门的联合验收，严格有关要求和标准进行施工。如因乙方施工质量低劣，且屡催无效而无法履行合同，甲方有权终止合同，并由乙方承担由此而造成的一切责任和损失。

　　5、乙方在完成每一施工工序后，经乙方认真自检、互检合格后，报甲方复检验收；甲方根据现行国家标准对乙方的施工质量进行现场检测，返工或整改的工料费由乙方承担；造成工期延误，按违约责任相应条款执行。

　　6、在施工过程中的质量控制与最终质量验收均以甲方确认的样板为标准。

　　7、外墙装饰施工时，乙方必须对外墙上的门窗、阳台栏杆、空调栏板、雨蓬及其他相近的物品进行保护，避免施工中污染上述已完工工程。否则，由此引起的损失均由乙方承担，并不得向甲方索取任何额外的费用。

　　8、乙方承诺，保修期外墙真石漆不得出现脱落及裂缝，面层不褪色、不变色。

　　七、双方的责任和义务

　　（一）甲方的责任和义务

　　1、向乙方提供施工图、效果图、作业要求和具备施工条件的工作面。

　　2、为乙方施工工人提供临时住宿场地，所需设施由乙方自行承担。

　　3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。

　　4、对乙方的材料及施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。

　　5、负责对施工过程中各方面的工作协调。

　　6、按协议约定，向乙方支付具备付款条件的合同价款。

　　（二）乙方的责任和义务

　　1、本协议签订工人进场后，应及时提供施工人员身份证复印件，交甲方备案。

　　2、编制施工组织设计（或施工方案）、施工总进度计划，材料设备等进场计划，用水、用电计划，隐蔽工程验收单等，并及时送甲方及监理单位；

　　3、服从甲方项目部的日常监督检查，确保合同各项目标的实现；承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

　　4、乙方按照设计、规范、方案要求使用符合要求的材料和设备，并提供相关材料（设备）的合格证明，通知甲方代表验收，严禁使用不合格材料（产品）。

　　5、做好施工现场的每日工后“落手清”，保持现场整洁文明和生活区干净卫生。

　　6、积极响应、配合本工程的变更施工，乙方不得以任何理由拒绝完成甲方下达的变更施工任务；否则，由此造成的工期延误按相关违约责任条款执行。

　　7、对现场已完工程有成品保护的义务（包括甲方现场完成的所有工程）；如乙方对现场其他单位已完成的工程造成损坏，须照价赔偿或自费修复至原状。

　　8、乙方必须合法用工，并按规定办理各种用工手续，所发生的费用由乙方自行承担。

　　9、乙方必须需服从甲方的安排并配合甲方及其他分包单位的工作，并接受本工程总包方的指导与检查。

　　10、乙方的施工进度必须满足总承包的工程进度及工程总进度的要求，要根据总承包的施工总进度计划详细编制本分包工程的施工进度计划表。

　　11、乙方不得将本协议的施工内容再行转包，否则甲方有权解除合同，并收回乙方对本项目的施工权，乙方无条件撤场。

　　八、工期要求

　　单栋楼施工工期________天，具体开工时间以现场书面通知为准。

　　本项目工期必须满足甲方总体施工计划安排，与总包单位在工程进度上进行紧密配合，确保总体进度要求，由于乙方原因未按约定工期完工，乙方须向甲方支付违约金，并承担因违约给甲方造成的其它损失。

　　九、安全生产及文明施工要求

　　1、乙方必须严格遵守国家法律法规和施工现场的各项规章制度，杜绝安全、火灾事故的发生，做到文明施工、工完料尽、严禁烟火，对工人应进行上岗安全培训、教育，做好上岗前的交底工作。

　　2、乙方必须服从甲方及施工总承包单位的项目现场各项管理规定，否则甲方有权对乙方进行每次不少于________元的经济处罚。

　　3、乙方必须根据甲方工期要求组织施工，同时做到安全生产、文明施工，对施工期间安全、防火防盗、环保等承担责任。对乙方在施工中的安全隐患，在甲方多次发出指令要求更改，而乙方拒不执行的情况下，甲方有权勒令乙方停工整顿，由此而发生的一切经济、工期损失均应由乙方承担，并赔偿甲方的所有损失。本工程施工过程中因乙方自身安全措施不力而发生的一切安全事故均与甲方无关，由乙方承担全部责任和费用，并承担连带责任。

　　十、工程保修

　　1、本工程质量保修期为________年，保修期自整体工程竣工验收交付完毕之日起开始计算。

　　2、保修期内发生保修，乙方应无条件及时予以保修，因乙方原因造成保修不能及时完成或不履行保修义务时，甲方有权委托其他单位进行维修施工，所发生的相应费用从乙方质保金内抵扣，且甲方有权对乙方进行罚款。质保金不够时，甲方保留继续向乙方追索的权力。

　　十一、违约责任

　　1、当发生下列情况时，乙方承担违约责任，并赔偿因其违约给甲方造成的其它损失。

　　1）因乙方原因不能按照合同约定的日期竣工，每延期一天按元/天向甲方支付违约金；工期逾期超过15日或施工工期已经明显不能达到进度要求，甲方有权单方面解除合同并要求乙方无条件退场，乙方除赔偿甲方因此造成的一切损失外，并应向甲方支付违约金元。

　　2）因乙方原因工程质量达不到合同约定的质量标准。

　　3）乙方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况。

　　4）乙方施工未达到一次性验收通过的，其返工整改的所有费用均由乙方承担，直至通过验收。

　　2、发生下列情况时，由甲方向乙方补偿损失：

　　1）甲方违约内容是指甲方不履行合同义务或不按合同约定履行义务的其他情况，则甲方承担违约责任，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失，并顺延延误的工期。

　　2）因设计变更或颜色变更等，要求乙方对已完工程进行返工重做的；由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用；

　　3）甲方无正当理由拖欠乙方工程款时间达半年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工程款的利息。

　　第十二条其他

　　1、甲方驻现场代表：________，行使本合同的相关权利，电话：________；

　　乙方驻现场代表：________，履行本合同的相关职责，电话：________ 。

　　2、甲方拨付给乙方的工程进度款必须做到专款专用，乙方应首先解决人工工资和材料供应商资金，不得拖欠人工工资和材料供应商资金；不论乙方与任何协作单位发生纠纷，使甲方受到牵连（相关部门要求责成处理或造成其它不良影响），甲方有权调查并处理相关纠纷，同时对乙方进行________元以上经济处罚，直至要求乙方无条件退场，且由此造成对甲方及工程项目的一切损失由乙方全部承担。

　　第十三条争议的解决方式

　　合同执行过程中如发生争议，双方协商解决。协商不成时，可直接向工程所在地人民法院起诉。

　　本协议经双方签字盖章后生效，工程竣工交验，保修期满结清工程尾款后自然失效。

　　本协议一式肆份，其中甲方执贰份，乙方执贰份；

　　甲方（公章）：________乙方（公章）：________

　　代表人（签字）：________代表人（签字）：________

　　________年________月________日

施工合同范本精选3

　　（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施 （项目名称），已接受 （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目 标段施工的投标。发包人和承包人共同达成如下协议。

　　1、第标段由K+至K+，长约km，公路等级为，设计时速为，路面，有立交处；特大桥座，计长m；大中桥座，计长m；隧道座，计长m以及其他构造物工程等。

　　2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

　　（1）本协议书及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

　　（2）中标通知书；

　　（3）补遗书；

　　（4）投标函及投标函附录；

　　（5）项目专用合同条款；

　　（6）公路工程专用合同条款；

　　（7）通用合同条款；

　　（8）技术规范；

　　（9）图纸；

　　（10）已标价工程量清单；

　　（11）承包人有关人员、设备投入的承诺及投标文件中的施工组织设计；

　　（12）其他合同文件。

　　3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

　　4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的签约合同价：人民币（大写）元（￥）。

　　5、承包人项目经理：。承包人项目总工：。

　　6、工程质量符合标准。

　　7、承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。

　　8、发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

　　9、承包人应按照监理人指示开工，工期为日历天。

　　10、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。全部工程完工后经竣交工验收合格、缺陷责任期满签发缺陷责任终止证书后生效。

　　11、本协议书正本二份、副本份，合同双方各执正本一份，副本份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。

　　12、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

　　发包人：（盖单位章） 承包人：（盖单位章）

　　法定代表人或其委托代理人：（签字） 法定代表人或其委托代理人：（签字）

　　年月日 年月日

施工合同范本精选4

　　业主(甲方)：___________________

　　承接方(乙方)：_________________

　　工程项目：_____________________

　　甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定委托乙方进行居室装饰。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定，特签定本合同(包括本合同附件和所有补充合同)，以便共同遵守。

　　第一条：工程概况

　　一、工程地址：__________________________________________。

　　二、居室规格：__________________________________________。

　　三、施工内容：详见本合同附件《装饰施工内容表》。

　　四、委托方式：双方商定采取下列第种承包方式。

　　1、乙方包工、包全部材料;

　　2、乙方包工、部分包材料，甲方提供部分材料;

　　3、乙方包工、甲方包全部材料。

　　五、工程开工日期：___________年________月________日。

　　六、工程竣工日期：___________年________月________日。

　　工程总天数：________天。

　　第二条：工程价款

　　工程价款(金额大写)________元。

　　第三条：质量要求

　　一、工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。详见本合同附件《________装饰工程主材料报价单》。

　　二、施工中甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签定补充合同。

　　三、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。

　　第四条：材料供应

　　一、甲方所提供的材料均应用于本合同规定的.装饰工程，非经甲方同意，不得挪作他用。

　　二、乙方提供的材料、如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用，如已使用，对工程造成的损失由乙方负责。

　　第五条：付款方式

　　一、合同一经签定，甲方按照下表中的约定直接向乙方支付工程款。

　　支付次数支付时间支付金额

　　第一次开工前三日___________年________月________日________元。

　　第二次工程进度过半___________年________月________日________元。

　　第三次工程验收合格___________年________月________日________元。

　　二、甲方付清工程价款，详见本合同附件《________装饰工程工程结算单》，乙方向甲方办理移交及发放工程保修卡，详见本合同附件《________装饰工程工程质量保修卡》

　　三、甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付使用。

　　四、工程施工中如有项目增减或需要变动，详见本合同附件《________装饰工程工程变更表》，双方应签定补充合同，并由乙方负责开具施工变更令，通知施工工地负责人。增减项目的价款，当场结清。

　　第六条：争议解决

　　1、本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。

　　2、当事人不愿通过协商、调解解决，或协商调解解决不成时，可以按照本合同约定向

　　1、________市仲裁委员会申请仲裁;

　　2、________人民法院提起诉讼。

　　(将不选定的解决方式划出)

　　第七条：合同的变更和解除

　　一、合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任一方需变更合同的内容，应经双方协商一致后，重新签定补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10%交付违约金，并办理终止合同手续。

　　二、施工过程中，任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。

　　第八条：合同生效

　　一、本合同和合同附件由双方盖章、签字后生效。

　　二、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

　　三、本合同(包括合同附件、补充合同)一式份，甲乙双方及见证部门各执壹份。

　　甲方(业主)：___________________(签章)

　　乙方：___________________(签章)

　　签约日期：___________年________月________日

施工合同范本精选5

　　甲方：

　　乙方：

　　为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订施工工程合同的同时，签订本协议，双方必须严格执行。

　　一、甲方的责任：

　　1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动法》等各项劳动保护、安全生产的法律法规，并督促乙方贯彻执行。

　　2、对乙方施工人员进行安全教育。

　　3、对乙方施工进行安全技术交底。

　　4、督促乙方认真执行本项目部安全生产规章制度。

　　5、督促检查乙方做好劳动保护和职业病防治工作。

　　6、督促检查乙方做好环境保护和文明施工工作。

　　7、督促乙方对现场事故隐患进行整改并对其进行检查。

　　8、对乙方发生的一般事故，进行调查取证并提出处理和整改意见。

　　9、积极配合乙方在发生安全事故时的抢救工作。

　　二、乙方的责任：

　　1、认真贯彻执行国家颁布的《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《劳动法》等各项劳动保护、安全生产的法律法规。

　　2、乙方必须严格遵守甲方制定的各项安全规章制度和操作规程，严格服从甲方人员的安全监督管理。并指定专人负责监管安全施工作业。

　　3、所有施工人员必须经三级安全教育并经考试合格后上岗。特种作业人员必须持有相应的有效的特种作业操作证书并培训上岗。严禁无证及未经安全培训人员上岗。

　　4、贯彻谁施工谁负责安全的原则，乙方人员在施工期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故（包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报，经济赔偿及善后处理。

　　5、乙方应在甲方通知施工后在指定的施工范围内进行施工，施工期间按照规定认真设好防护，不得擅自扩大施工范围，如果需要扩大施工范围，必须提前与甲方进行协商，经过甲方认可后方可施工，否则由乙方承担施工出现的后果。

　　6、施工期间必须做好施工范围内的地下管线、架空线路的保护，因乙方原因，在施工中造成信号、电力中断事故的责任及经济损失全部由乙方承担，同时，积极协同甲方进行抢修，并支付相应的应急抢修费用。

　　7、乙方在签订施工合同后，应自觉地向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续，未施工人员购买人生意外险。

　　8、乙方在每天班前检查施工人员的劳动保护，督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品，交待施工安全注意事项。

　　9、对可能危及人身及财产安全或不具备安全生产环境的情况，有权拒绝施工并向甲方汇报。

　　如乙方违反上述条款，经甲方提出整改后，乙方不进行及时有效整改时，甲方有权停止乙方现场施工；因乙方未按甲方要求或未尽乙方自身义务而引起的安全事故由乙方负全部责任。

　　三、其他

　　1、本协议一式两份，双方各持一份；

　　2、本协议自签定之日生效，施工结束后，本协议自动失效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

　　年 月 日

施工合同范本精选6

　　建设单位：_______________ (以下简称甲方)

　　施工单位：_______________ (以下简称乙方)

　　依据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把_______市_______花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：

　　一、工程项目

　　1、工程名称：_______________花园经济适用房。

　　2、工程地址：_______________市_____道。

　　3、工程范围：按设计图纸要求所有内容达到竣工验收，交房使用标准。 除桩基础外的_________栋楼的土建、水电安装工程;地上_________层_________栋，框剪结构，含电梯和公共部分装修，毛坯房和电梯标准(参照_________花园_________楼)含基础挖运土方，外运土方等全部内容;

　　4、总建筑面积约_____(以施工图纸为准)。

　　5、给排水做到外墙_____米，室内给水，到入户水表后安装_____个阀门;

　　6、承包方式：一次性固定单价合同，包括一切不可预见费用;

　　7、承包单价：_____元/每平方米，工程款预计：_____万(含税金);

　　8、强弱电工程;设计包括的强、弱电，配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。弱电部分只预埋不穿线。

　　9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及规范要求标准施工;公共部分电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必须达到每樘_____元;品牌由甲方确定。

　　二、施工准备

　　1、甲方

　　(1)负责做好水通、电通和道路通;

　　(2)组织有关人员进行施工技术交底;

　　(3)派 为现场代表，对工程质量进行监督、检查，负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承担的有关部门事宜。

　　2、乙方

　　(1)负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路;

　　(2)现有板房使用，按原价折给乙方所有，从合同生效开始办理交接手续;

　　(3)组织施工人员和材料、机械进场;

　　(4)负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料,确保达到交工验收标准;

　　(5)派 为现场代表，负责工程施工质量，施工安全，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关部门事宜。

　　三、工程期限

　　本工程经甲乙双方协商一致，总工期_____天。(如台风、暴雨等非乙方原因及不可抗力原因，需经甲方代表签证后，工期相应顺延)开工日期，以甲方确认的开工时间为准，共计_____个月时间，总工期_____天。

　　四、本工程竣工质量为一次性合格工程

　　1、乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工;

　　2、乙方在施工中必须遵守下列规定;

　　(1)凡用于本工程的材料必须保质保量，并由甲方驻工地代表认可同意后方可用于工程施工;

　　(2)隐蔽工程必须经甲方驻工地代表检查验收合格后，方可进行下道工序的施工;

　　(3)乙方在施工中发生质量问题应及时报告甲方代表，经整改并报甲方同意,方可进入下一道工序施工;

　　(4)工程竣工后：乙方应按规定进行保修、保修时间自通过验收之日起为_____年。

　　五、安全生产与文明施工

　　1、施工现场安全管理按照谁施工谁负责的原则，由施工方全面负责,必须按《_____省建设工程施工安全管理条例》和_____省建设工巢全施工操作规程等有关规定进行施工，并且与公司签订安全管理责任协议。

　　2、如因违安全操作规程和相关的安全管理条例而造成安全事故，一切责任由乙方负责。

　　3、乙方应按规定采取严格的安全措施、做到安全生产、文明施工，施工中发生的安全事故及其所造成的经济损失，全部由乙方负责。

　　4、乙方在施工过程中，必须听从甲方工地负责人指挥，配合施工，碰到问题，随时商量解决。

　　六、工程价款支付及结算

　　本工程为固定单价包干合同：承包总价暂定为人民币(含税金)_____万元;承包人自行垫资完成_____层_____栋主体框架到第_____层时(_____层顶楼板)，发包人按承包人总造价的的_____%(_____万)，支付工程进度款给承包人，且在次月_____日前支付;承包人完成_____层_____栋到封顶时，发包方按承包人总造价的_____%(_____万)，支付工程进度款给承包人，且在次月_____日前支付;工程完工验收合格_____日内支付总工程量的_____%(_____万)工程款给承包人，且在次月_____日前支付;工程结算审计完成后，发包人在_____个工作日内支付至审计总造价的_____%给承包人;剩余_____%作为保修金，在工程竣工验收合格满_____年后_____天内付清(不计利息)。

　　争议解决双方在履行过程中发生合同争议，首先协商解决，协商不成，提交人民诉讼解决。

　　七、其它约定

　　1、本合同一式_____份，甲乙双方各执_____份，双方签字盖章后_____日内乙方交纳保证金到甲方指定账户后生效。

　　2、其它未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本协议签订后_____日内，乙方支付壹仟万保证金到甲方(松涛管理局)指定账户后合同生效。退保证金的时间，按支付工程款的时间每次退还_____%。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同范本精选7

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家有关规定，为明确双方在房屋建设项目施工过程中的权利和义务，经甲、乙双方共同协商，特订立本合同。

　　一、工程慨况：

　　工程位于_______，土地面积：________㎡。

　　二、承包方式：

　　甲方以包清工的方式承包给乙方。

　　三、工程承包范围：

　　施工内容包括二层主房建筑面积_____㎡、一层主房建筑面积_____㎡。

　　四、承包价格及付款方：

　　1：价格：______元/㎡(建筑面积)双方确定按建筑面积为______㎡结算工程款。

　　2：一层主体盖板完工后支付价款___%，全部完工后付清余款。

　　五、工期及安全责任：

　　工期从____年___月___日到___年___月___日竣工。推迟一天罚款____元/天，由甲方在工程款中扣除。

　　施工期间责任：

　　1、本工程所有安全事项均由乙方负责，乙方应依工程的需要负责施工过程中的安全管理工作，因乙方及其员工原因造成的一切人员、财产损失均由乙方负责;第三人造成乙方及其员工伤害的，由第三人负责，与甲方无关。

　　2、施工中乙方不得从事与施工无关的事，专业施工人员持证上岗;高空作业部分必须在采取切实可行的安装措施下方可施工，地面必须安排适当监护人员，电焊作业注意防火等。

　　3、施工过程中本合同项下的任何权利、义务，乙方不得转让给第三人，不得转包、分包，否则甲方有权终止合同，慨不结算，乙方无条件赔偿。

　　六、本合同一式二份，自双方签字后生效。

　　甲方(签字)：__________

　　联系电话：__________

　　乙方(签字)：__________

　　联系电话：__________

　　签订日期：_____年_____月_____日

施工合同范本精选8

　　发包方(以下简称甲方)：________________________________________________________

　　委托代理人(姓名)：_________________单位：_________________________________

　　住所地址：_____________________________________________________________________

　　联系电话：_________________________手机号：________________________________

　　承包方(以下简称乙方)：

　　单位名称：

　　本工程设计人：__________________________联系电话：____________________________

　　施工队负责人：联系电话：

　　依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，结合本省实际，甲、乙双方经协商一致，就乙方承包甲方的室内装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：

　　第一条工程概况

　　1.1工程地点：

　　1.2工程内容：全室水电，墙地砖铺贴，造型吊顶，造型隔墙，瓷粉乳胶漆等。

　　1.3工程承包方式，双方商定采取下列第_

　　(1)乙方包工、包全部材料、材料运输、管理、完工后现场清理;

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料;

　　(3)乙方包工、甲方包全部材料。

　　1.4工程期限天;

　　开工日期_________年_________月_________日;

　　竣工日期_________年_________月_________日;

　　1.5合同价款：本合同工程造价为(人民币)￥________________元，

　　金额大写：_________________________________________。

　　第二条工程监理

　　若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、

　　单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方。

　　第三条施工图纸

　　双方商定施工图纸采取下列第_________种方式提供：

　　3.1甲方自行设计并提供施工图纸、施工标准、效果图，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份(见附件C);

　　3.2甲方自行设计并提供施工图纸、施工标准、效果图，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份,设计费___________元由甲方支付(此费用不在工程价款内)。

施工合同范本精选9

　　发包方：_________________(以下简称甲方)

　　承包方：_________________，工程承包资质等级为__________级，法定代表人__________。(以下简称乙方)

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就__________.__________工程施工事项协商一致，并订立以下补充协议：_________________

　　一、工程概况：_________________

　　1、工程名称：_________________(项目名称).........

　　2、工程地点：_________________.................

　　3、工程内容：_________________该项目基础工程、主体工程(包括砌砖、粘贴、粉水工程)建设，按图施工，据实结算。

　　二、工程承包范围及形式：_________________

　　1、工程承包范围为该项目基础工程、主体工程、初次装修工程(包括砌砖、粘贴、粉水)建设，实行包工、包料、包质量、包安全等大包干形式。

　　2、装饰装修工程和门窗、消防、水电等安装工程及其它附属工程，另行商定议价，同等条件下乙方优先承包。

　　三、工程工期：_________________

　　1、本工程总工期为_____________个月，从开工日起主体三楼封顶时间为_____________天，三楼到主体封顶为_____________天，从开工日起_____________个月内，本工程完工。若乙方_____________月内完工，甲方奖励乙方_____________万元，若逾期完工，每逾期一天，乙方向甲方支付违约金_____________元。

　　2、开工日期：_________________甲方完成相关部门报建手续后，具体时间以甲方发出的开工令为准，如甲方未能按照上述约定时间开工，乙方有权要求退还保证金。

　　3、竣工日期：_________________从开工之日起，顺推_____________个月之日为竣工之日，遇不可抗拒因素导致延期的，工期相应顺延。

　　四、双方约定的工程计价(取费)标准。

　　1、该项目主体工程和基础工程取费标准为四川省_____________年工程预(决)算定额三级二档标准及其配套规定取费计价，按_____________省及_____________市当月材料、人工信息价调差。

　　2、该项工程的赶工(加班)补偿费、临时设施费、施工图预算包干费、安全、文明施工费及增加费等不计价，不取费;在施工中单项工程变更，增减量的造价在_____________元内的单项工程不计价，不取费。乙方对上列全部费用进行大包干，由甲方向乙方支付_____________万元工程费用(大包干价款)。

　　3、该项工程竣工结算后，乙方按工程总造价的_____________%下浮，让利给甲方。

　　4、装饰装修工程、安装工程和水电工程及附属工程，另行商定并议价。

　　五、双方的职责和义务：_________________

　　1、甲方的职责和义务：_________________

　　(1)甲方完成本开发项目的正式立项手续后，乙方中标后，甲方必须以本协议条款约定为原则，与乙方签订建筑工程施工正式合同及相关协议条款。

　　(2)甲方应在开工前做好施工场地的“三通一平”工作，以便保证该工程顺利开工。

　　(3)甲方应在开工前办理好自己应办的各种证件、批文、批件。

　　(4)在开工前3日内，甲方应向乙方提供工程地质和地下管线资料。

　　(5)开工前甲方应书面提供水准点，与座标控制点，满足施工测量要求。

　　(6)在开工前7日内，甲方应组织好图纸会审和设计交底工作。

　　(7)对乙方每月工程量进行审核，甲方收到每月工程量表后10个工作日内审核并根据本协议约定支付工程款。

　　2、乙方的职责和义务：_________________

　　(1)乙方应在施工前办理好施工现场的安全交通、环卫和施工噪音管理手续，应处理保护好施工场地周围上下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作，甲方协助，因此所产生的费用和损坏由乙方自行负责。

　　(2)乙方在进场开工7日内，向甲方提交总工期施工进度计划;每月_____________日前向甲方主动提交下一月月度计划，每月_____________日前主动向甲方交付当月所完工程量表，交甲方审核。

　　(3)乙方有义务和责任保护好已完工程成品，本工程交付甲方前其风险责任由乙方承担。

　　(4)乙方须接受甲方派驻现场管理人员和现场监理工程师的监督指导。

　　(5)乙方应严格按照施工图纸和国家相关规定，程序化、规范化施工，确保工程质量和安全，避免一切不安全事故和质量事故的发生，如有发生其后果均由乙方负全部责任。

　　(6)乙方对本工程必须按照国家及地方的各项规定进行安全文明施工，达到国家及地方的各项标准，乙方对该项工程的安全文明施工费及增加费已大包干取费，乙方不得要求按定额(或实际开支)计价取费。

　　(7)开工前，乙方应向行政主管机关申请办理开工前应办的一切手续，并缴纳乙方应缴纳的各种办证费用。

　　(8)本协议签订时，乙方应向甲方交付_____________万元履约保证金。乙方中标后，乙方必须以本协议约定为原则，按时与甲方签订建筑工程施工合同。保证金退付时间为：_________________地下室施工至正负零封顶施工完毕经验收合格后退付_____________万元，主体工程施工至地上三层封顶经验收合格并由乙方提供办理预售许可证的全部资料且办得预售许可证后退付_____________万元，余下_____________万元于主体完工验收合格后退还。在双方预约期内，保证金不计利息。

　　六、为确保工程质量，乙方对本工程所需的各项建筑材料(如钢材、商品混凝土、水泥、砖、沙子、石子、预制构件、木材等)必须按照设计条件、施工图的要求购买符合国家标准的建筑材料，各项建筑材料必须是合格产品，乙方对主材(如钢材、商品混凝土、水泥等)必须按甲方指定品牌购买或乙方提供品牌由甲方书面签字认可，否则按市场最低价计价，不调差。乙方对各种材料须提供材质证明书，甲方有权委托材料检测单位随时对各项建筑材料进行检测，若检测不合格，由乙方承担检测费用，并且乙方承担包括材料、人工等工程返工过程中的一切直接、间接损失，并承担本合同违约责任。

　　七、设计修改、变更和增减工程量：_________________

　　1、施工中，甲方如需对工程的设计进行修改和变更，乙方必须执行;乙方不得擅自对设计进行修改、变更;设计的修改和变更必须由甲方驻现场工程师签署设计修改、变更通知单。

　　2、设计变更的增减工程量，经甲、乙双方的现场工程师和监理签证，并报送甲方签字后生效，按约定的工程计价标准计算。单项工程量增减在_____________元以内的不计价、不取费。

　　八、工程款拨付及条件：_________________

　　1、乙方须向甲方交付_____________万元履约保证金，并按甲方销售部的销售价格销售_____________._____________项目商品房_____________套(房源限定为2—4楼的商品住房_____________套，4—17楼的商品住房_____________套)，该_____________套商品房已签订《商品房买卖合同》并按银行要求交齐按揭贷款资料，此_____________套商品房首付款在应付工程款中抵扣。

　　2、工程款拨付：_________________主体工程建至_____________楼封顶和乙方销售完_____________套商品房且_____________套商品房的银行按揭款到甲方帐户后按甲方审核的当期所完工程量_____________%拨付当期工程款;主体至_____________楼完工验收合格，按当期甲方审核的所完工程量_____________%拨付工程款;主体封顶完工验收合格，按当期甲方审核的所完工程量_____________%拨付工程款;后续工程按当月进度完成量的_____________%按月支付。竣工验收合格并取得《建设工程竣工验收备案证书》后乙方提供决算书经甲方审核并委托建设工程审计师事务所审计完后一个月内办理结算，拨付工程款至全部已完工程量的_____________%，余下_____________%作为质量保证金。保修缺陷责任期按国家现行规定执行。(审计时间为三个月，因乙方原因除外)各期应拨付工程款在甲方审核当期工程量后，甲方先扣除乙方_____________套商品房首付款所分摊的应扣款(8楼封顶拨付时扣除_____________%，12楼封顶拨付时扣除_____________%，主体封顶拨付时扣4除_____________%)，甲方于_____________套商品房的银行按揭款到甲方帐户后5日内拨付当期剩余部分工程款。

　　九、违约责任：_________________本协议生效后，任何一方不得违反本协议：_________________

　　1、甲方未按时支付工程款项，甲方应承担应付工程款的资金利息，逾期一个月以上，甲方应承担逾期付款违约金。

　　2、乙方未经甲方同意而停工的，工期不顺延，经甲方通知复工后，乙方在五日内未复工的，甲方有权单方解除施工合同，甲方并有权单方另行发包本工程。甲方对乙方所完工程仅按工程直接费用对乙方进行结算，乙方并按所完工程结算款20%向甲方承担违约金，甲方于本工程取得《建设工程竣工验收备案证书》后一个月内向乙方支付解除合同的应付款项。

　　3、因甲方责任直接造成乙方停工的，乙方无责任的，甲方赔付乙方实际损失，并追究违约责任，不可抗拒原因除外。

　　4、乙方未按总工期施工进度计划完工，逾期十日以上的;或未在开工后75天内地上三楼未完工，未按期向甲方提供办预售许可证相关资料的;或未在开工后225天内主体未完工的;或未在开工后十五个月内未全面完工的，以上行为均为乙方违约，乙方应向甲方支付本合同违约金，

　　5、本合同违约金按本工程决算价的3%计算。

　　十、双方在建设行政主管部门备案的本工程施工合同，若其内容与本协议不一致的，以本协议为准，双方仍按照本协议执行。

　　十一、本协议未尽事宜，双方通过协商另行签定补充协议。

　　十二、本协议一式三份，经双方盖章(签字)并在甲方收到乙方_____________万元履约保证金后生效，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力，余送有关部门。

　　本协议签订时无任何涂改或修改，涂改或修改的协议无效。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　法定代表人：_________________法定代表人：_________________

　　委托代理人：_________________

　　_____________年_____________月_____________日_____________年_____________月_____________日

施工合同范本精选10

　　甲方：XX公司

　　乙方：建筑工程公司

　　甲乙双方本着平等互利的原则，就工程施工有关事宜进行友好协商，并共同达成以下补充协议：

　　一、工程造价：

　　1、土建工程造价按二类工程取费，总价下浮

　　4、8%后为甲乙双方土建工程结算造价。

　　2、安装工程造价按三类工程取费，总价下浮2%后为甲乙双方安装工程结算造价。

　　3、材料价格计取划分为土建结构及安装预埋材料计取阶段(地下结构至主体封顶)和建筑及水电安装工程材料计取阶段(主体封顶前一个月至________年____月____日)，分段计算确认，即双方每月确定一次单价，该段工程完工后按月平均单价计算该段工程材料结算价值。

　　4、工程材料设备价格中信息价与市场价差额在正负15万元(指本合同工程单项材料总值差额，下同)区间以内的工程材料按信息价计，信息价与市场价差额在正负15万元区间以外的工程材料，乙方须依据工程材料实际市场批发价书面报甲方确认，并按双方确认价进行工程结算。

　　5、乙方同意不收取下列费用：工程抢工措施费、工程质量保证施工措施费、扰民施工措施费、场地不足施工措施费、一般施工安全及技术施工措施费(如在定额项目中已含，不再另行扣除，但也不额外追加);现场文明施工措施费双方另行协商。

　　6、由甲方分包的工程，乙方项目部按分包工程总价2%(主要设备费除外)收取总分包配合费、管理费，并由甲方从各专业工程工程款中扣付给乙方环庆花园项目部。

　　7、工程造价计算依据以本协议相关条款，机械工业部深圳设计研究院设计的建筑、结构、安装施工图及图纸会审纪要、经甲方工程主管部门、设计院、监理公司共同确认的设计变更和经甲方、监理公司共同确认的施工现场经济签证为准。

　　8、设计变更和经济签证均按本协议相关条款约定原则计量计价，乙方不得拒绝施工，也不得出要求单独按包干价计价，除非甲方同意。

　　二、甲供工程材料、设备和甲分包工程：

　　1、甲供材料有：钢筋、商品砼。

　　2、甲供设备有：电梯、发电机、高低压配电柜、水泵。

　　3、甲分包专业工程有：铝合金门窗制安工程、防火门制安工程(含入户门)、裙房二次内外装饰及安装工程、电梯供安工程、消防工程、燃气工程、空调工程、高低压配电工程、有线电视、电话工程、监视对讲系统工程、自动抄水、电表系统工程。

　　三、工程款支付：

　　1、在________年以前施工的桩基工程的工程款支付及结算事宜：在工程出0、00及甲方领到项目预售许可证后____日内，甲方应向乙方支付足80万元，同时乙方应将全部结算资料报甲方，甲方应在2个月内审核完毕，并在其后3个月内按月平均分三批付清工程结算尾款。

　　2、________年以后施工的桩基工程结算事宜：桩基施工完毕经质检合格后，乙方备齐全部工程资料及结算书，甲方收到齐全的工程资料后____日内审核完毕，经乙方确认甲方审核结果后，甲方在三个月内平均分三次付清工程尾款(即每次支付三分之一审定结算款)。

　　3、地下室工程完工出0、00后____日内乙方应将结算资料报甲方审核，甲方应在____日内审核完，并支付结算款的65%，其余的35%在扣除结算总价5%的工程保修金后在主体封顶后____日内支付。

　　4、上部结构工程甲方按结构施工进度每完成5层支付70%工程款，砌筑工程根据工程总砌筑量均衡分三段，每次支付70%工程款。主体建筑装修及水电安装按每完成5层单项工程为一个施工阶段，每一阶段形象进度完成后支付70%工程款。前述每一阶段施工进度完成后，由乙方将形象进度报表交甲方，甲方在____日内按合同约定要求审核完毕，审核完毕经乙方确认无异议后____日内按审定的工程款及支付比例支付给乙方。

　　5、工程竣工验收完后____日内按工程合同暂定造价付至85%，在工程结算审定后____日内平均分三期支付完工程结算余款(扣除5%保修款)。当结算时间超过2个月，则自工程竣工即领取档案合格证之日算起30天内甲方付至工程总价的95%，

　　四、本合同工程凡需乙方协助办理的施工许可证及其他各项报建、报批、报验、质监、质检、安检等手续，乙方应在甲方提供有关手续后1____日内办妥交给甲方。

　　五、本协议未尽事宜，甲、乙双方另行协商。

　　六、本协议为报建合同不可分割之附件，报建合同中与本补充协议有相异之处，以本协议为准。

　　七、本补充协议经甲、乙双方签字盖章及环庆花园项目部正式成立、乙方按期办妥施工许可证之日起生效。

　　甲方：___________乙方：___________

　　代表：___________代表

施工合同范本精选11

　　工程承包人：(甲方)________________________

　　住址： 身份证号：

　　劳务分包人：(乙方)______________________

　　住址： 身份证号：

　　依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于总承包人与分包人，(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

　　1、劳务分包工作对象及提供劳务内容

　　工程名称：邢台县南石门钢铁小镇4#5#6#外墙脚手架工程。

　　工程地点：邢台县南石门镇南石门村。

　　分包范围：包清工

　　2、提供分包劳务内容：脚手架工程：(搭设、拆除，工字钢制作安装、钢筋预埋焊接安装固定、拆除，密目网搭设、拆除，平网兜设、拆除，满铺一层脚手架板含挡脚板、拆除脚手架板，每层装饰线板的安装、拆除，卸料平台制作安装、拆卸，安全出入口搭设、拆除、人行通道搭设、拆除、临边防护搭设、拆除、电梯井安全防护搭设，拆除，施工现场防护搭设、拆除、楼内楼梯口、预留洞口防护搭设拆除、拆卸完后的所有料具运至楼外码放整齐);辅料见11.6附件。

　　3、分包工作期限

　　开始工作日期：20__年月结束工作日期：20__年10 月15 日，总日历工作天数为： 天。

　　4、质量标准

　　工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级，以安全监督部门及有关单位质量验收签证为准。

　　5、合同文件及解释顺序

　　组成本合同的文件及优先解释顺序如下：

　　(1)本合同及总承包合同的各项条款(总承包合同价款细节除外)。

　　(2)本合同附件;施工现场各项管理制度及各项会议纪要作为合同附件。

　　6、标准规范

　　除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下： 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-20__，GB50204-20__《混凝土结构工程施工质量验收规范》。

　　7、项目经理

　　7.1、 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为付根明，职务：项目经理 ， 职称：建筑高级工程师。

　　7.2 、劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的主要负责人 ，职务：架子工长，职称： 。如 有事必须以书面形式向项目经理请假，但必须以书面形式委托 在现场全权代表 的有关责任并处理现场的一切事项，不得推脱任何责任。如委托人在场不执行项目管理的，影响质量、安全和进度要求的，对工程造成质量或安全事故等负面影响的，项目部有权将其轰出工地，还不得进入工地承担其他管理职责。

　　8、工程承包人义务

　　8.1、组建与工程相适应的项目管理班子，全面履行总包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期、质量、安全向发包人负责。

　　8.2、除非本合同另有约定，工程承包人完成劳务分包人施工前期的下列工作并承担相应费用。

　　(1)在20__年8月20前向劳务分包人交付具备本合同向劳务作业开工条件的施工场地，具备坚硬的架体施工场地。

　　(2)工人进场前提供工人住属、临时用水、用电、门窗、门锁、床铺、大型机器设备等设施，其交验要求与保护责任：由分包队负责，凡损坏的用具(品)由分包人负责承担配件购买维修或赔偿。

　　8.3、负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、物资需用量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。

　　8.4、负责工程测量定位、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。

　　8.5、统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。

　　8.6、按时提供图纸，及时交付应供材料、设备，所提供的施工机械设备、周转材料、安全设施保证施工需要，所提供的材料应现额领料由分包队自行保管，最后如数退回、退回不够数的照价赔偿;如：(卡扣、卡扣螺母、钢丝绳、扣丝、脚手架板、安全网等)。

　　8.7、按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬。

　　8.8、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。

　　9、劳务分包人义务

　　9.1、对本合同劳务分包范围内的工程质量和安全向工程承包人负责，组织具有相应架子工证书的熟练工人投入工作，现场技术人员必须参加每周例会;未经工程承包人授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系，自觉遵守法律法规及有关规章制度。

　　9.2、劳务分包人根据施工组织设计总进度计划的要求，按时完成周施工进度计划，以及与完成上述阶段、时段施工计划相应的劳动力安排计划，严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求执行施工组织设计、方案精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，凡不按上述要求执行施工的一律停止施工，直至整改到位方可进行施工。

　　9.3、安全文明施工管理：

　　(1) 科学安排作业计划，投入足够的人力保证工期;禁止使用未满18周岁和年遇50周岁以上人员，擅自使用的承担因此造成不良后果的负全部责任。

　　(2)严禁打架斗殴现象的发生，否则甲方有权开除责任人，并每次处以200-1000元的罚款，后果严重的移送司法机关处理。

　　(3)乙方在场的施工人员必须身体健康，无高血压、心脏病、癫痫病、眩晕症及妨碍登高作业的其它疾病和生理缺陷，带病作业或有上述疾病和生理缺陷的所造成的工伤事故，一切责任和费用均由乙方承担。

　　(4)加强安全教育，因未接受安全教育私自上岗操作出现安全伤亡事故的由分包人承担;

　　(3)认真执行安全技术规范，严格遵守安全管理制度，落实安全措施，确保施工安全。加强现场管理，严格执行建设主管部门及环保、消防、环卫等有关部门对施工现场的管理规定，做到文明施工;承担由于自身责任造成的安全整改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱住属脏乱，造成的损失接受各种罚款。

　　9.4、劳务分包人以完成的工程部位，由施工人员进行自检、护检合格后由分包队技术人员以书面形式报项目安全员验收，合格后方可进行下道工序。

　　9.5、凡承包人需进购的材料，分包人应提前做好计划报项目部，如架管、卡扣、安全网、脚手架板、兜网等用料，因所使用材料未报计划影响施工进度的由分包人承担。因分包方人员不足造成工期拖延的，发包方对其进行处罚的或另行安排其他分包队伍进行抢工的费用由分包方承担全部责任。

　　9.6、分包人提供的辅料附件：(安全帽、安全带、防滑绝缘鞋、扳手)。

　　9.7、分包人人工费按建筑图标注的建筑面积计算，不得另行计算建筑面积。 按建筑面积计算： 元/㎡

　　10、工程款支付方式：

　　10.1、本次分包方为垫付工程项目，施工期间不付任何费用，主体封顶一个月内付已完工程量的80%。

　　11、其它

　　11.1、由于分包方施工人员不充足，工期严重滞后的，对脚手架工程无法完成的，总包方有权把其它工程分包给其它队伍，其工资每人每天240元扣除分包队。如缓和一段时间后实力仍无法满足质量和工期要求的，分包队无条件退场，退场后按完成工程量合格后的50%予以结算。

　　11.2、本工程重大伤亡事故为0;治安、消防事故为0;如发生伤亡事故，5万元以内由分包方承担，5万元以上的要追究谁的责任由责任人承担其责任。但总包方承担不超过总价的50%。

　　11.3、因安全原因或质量不合格，总包方安全或质量管理人员对其要求进行整改的项目，分包方不整改的或拖延整改的，总包方安全员和质量员有权对其进行除罚。因工程质量、安全、文明施工不达标造成上级检查对其进行处罚的由分包队自行承担，总包方还要进行追加罚款。

　　12.1、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。

　　12.2、本合同未尽事宜，甲乙双方经协商可另行订立补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

施工合同范本精选12

　　发包方（以下简称甲方）：

　　承包方（以下简称乙方）：

　　根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、

　　行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商一致，订立本合同。

　　一、工程概况：

　　工程名称： 管道保温

　　工程地点：山东威普斯橡胶股份有限厂区

　　工程工作内容： 管道保温、岩棉管壳50mm、镀锌铁皮005厚

　　二、工程承包范围：

　　管道保温工程第一期

　　三、合同工期：

　　开工日期：年 月 日

　　竣工日期：年 月 日

　　合同工期总日历天数： 天。

　　四、合同价款：

　　合同总价： 元（币大写 元整）

　　五、工程价款的支付与结算：

　　1、本合同签订生效后，乙方进入施工现场后，向乙方支付合同总价的 %为预付款；根据工程实际月进度付 %进度款。

　　2、双方根据实际验收合格的竣工验收证书进行结算工程的总金额。

　　3、付款方式：在以下方式中选择 □电汇 □汇票 □承兑汇票。

　　4、工程竣工验收合格后并将有关竣工资料移交后，向乙方支付向乙方支付合同总价的%,余下的%作为工程质保金，待工程竣工验收满 年后20日内全部结清。

　　六、工程质量标准：

　　1、本工程质量标准双方约定为：标准，乙方按照施工图、国家现行施工验收

　　规范和技术条例组织施工，确保工程质量达到合同要求。

　　2、乙方必须严格按照施工图中规定的品种、规格、尺寸采购材料、保质保量，严禁

　　不合格的材料，半成品、成品在施工中运用。

　　3、施工过程中，甲方按规定进行检查，因乙方原因造成的质量不符合要求，达不到

　　本合同

　　约定要求的质量等级，甲方有权要求乙方返工、重新施工，乙方应满足要求，并在规定时间内完成，直至质量满足合同要求。

　　4、工程具备隐蔽条件或达到中间验收条件后，乙方应进行自检，并在隐蔽工程或中

　　间验收前48小时内以书面形式通知工程师验收，验收合格，乙方可进行隐蔽和继续施工；验收不合格，乙方负责整改或返工，直至满足合同质量要求。

　　七、质量保证期：

　　1、正式移交签证之日起的 年时间内，是质量保证期。

　　2、凡属乙方责任造成的质量缺陷，由乙方负责无偿处理 ，直至工程质量符合验收

　　标准。如果乙方不能进行返修，甲方将另选委托单位承修，其费用在乙方质保金中扣除。

　　八、双方责任：

　　甲方责任

　　1、甲方派为该工程的项目经理， 为本工程安全监督负责人、 为质量监督负责人。

　　2、在开工前10天向乙方提供施工图纸与说明书和有关的技术资料。

　　3、五天内完成工程施工技术交底。

　　4、施工用水用电、暖、路、负责接通，费用由乙方负责。

　　5、组织对工程的隐蔽工程验收、交工验收。

　　6、负责质量、安全的监督管理。

　　乙方责任

　　1、委派 为该工程的项目经理，负责施工期间的施工质量、进度和安全扥更协调工作，并派 为施工现场安全、文明管理的负责人。

　　2、工程开工前，必须按甲方要求编制安全方案报甲方安全管理部门审批提交开工报告，落实安全措施和开工报告经总监批准后，才能施工。

　　3、对所属员工进行安全生产、法律法规、防火、防爆、防毒等教育并做好文明施工。由于乙方原因造成的安全事故，责任由乙方自负。

　　4、必须严格按照施工图和说明很俗以及施工技术规范和操作规程进行施工，按规定做好材料的试验确保工程质量，按期完工。

　　5、施工过程中因乙方责任造成的停工、返工、材料、设备损失等均由乙方承担。

　　6、交工验收后，施工单位人员必须在10天内撤离施工现场。

　　九、合同内容的变更与解除：

　　1、本工程设计变更必须经业主项目的委托人签署的书面通知形式通知乙方，乙方按

　　要求报批预算及相关手续，经甲方确认后方能实施。

　　2、因甲方原因的签证，签证单要一事一签，并有详细的原因说明、具 置、尺寸、

　　工程量及费用预算在五个工作日内甲方确认。未经批准的签证单不能作为工程结算的依据。

　　十、违约责任：

　　1、甲方未能按照合同的规定履行，出现以下情形的，工期延误。

　　a、不按期交出施工现场场地。

　　b、因图纸变更未能及时送达乙方。

　　c、不按期支付工程进度款。

　　d、因工程设计变更，使已经完成的工程拆改。

　　e、逾期组织验收。

　　2、乙方逾期交付使用或因质量问题返工逾期完工的，按合同工期规定逾期的次日起，每逾期一天，甲方扣乙方 元。

　　十一、争议的解决：

　　本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，可向 工程所在地 起诉。

　　十二、合同的生效与终止：

　　本合同经双方签字、盖章后生效（传真件有效）。在竣工结算、甲方工程款支付完毕，乙方将工程交付甲方，保修期满价款结清后合同终止。

　　十三、合同份数：

　　合同文本一式份，双方各自保留份。双方有关供货合同的协商、会议纪要、技术文件、招投标文书等书面协议或者文件视为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

　　甲方（盖章）： 乙方（盖章）：河南新洋电建有限公司

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　地址： 地 址：

　　年 月 日 年 月 日

施工合同范本精选13

　　甲方：

　　乙方：

　　一、根据有关法律法规、政策，经双方商定同意签订本合同。地块名称、位置及方位。

　　二、承包地概况，承包地面积四荒地xx公顷。

　　三、承包年限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　四、承包费总计：大写：小写￥：

　　五、承包结束后，土地所有权归村委会所有，村委会可以另行发包。

　　六、在承包期间内乙方有独立的承包经营权可以拒绝任何单位和个人的非法要求，乙方可以在国家政策允许的条件下进行土地项目的开发整理，整理后的土地继续归乙方使用和管理。如有油田占地费，临时占地补偿费，归乙方所有，永久性占地补偿费归村委会集体所有。

　　七、乙方不许破坏原有地貌和附属物，不许弃耕，荒芜及掠夺性经营，可以按照依法、自愿、有偿的原则转包他人，但转包时必须经村委会和经营管理站同意并盖章后，方可转包。不得在承包地上建造固定建筑，赔偿额度由合同管理部门裁定。

　　八、本合同一式份，份具有同等法律效力。

　　甲方： (公章) 身份证号码：

　　乙方： (签章) 身份证号码：

施工合同范本精选14

　　委托方(甲方)：

　　受托方(乙方)：

　　甲方委托乙方承担______________________________________设计任务，依据《中华人民共和国合同法》;《建设工程勘察设计合同条例》;国家发展计划委员会、建设部颁《工程勘察设计收费标准》20x修订本;国家及地方有关工程勘察设计管理法规和规章;建设工程批准文件，并结合本工程具体情况，经双方洽商达成如下协议。

　　一、项目名称 ：_________________________________

　　二、项目规模：占地总面积为_________㎡(具体范围详见附图)。

　　三、项目内容：

　　1、景观方案意向图

　　1) 设计说明

　　2) 彩色总平面图

　　3) 总体鸟瞰图

　　4) 局部透视效果图

　　5) 景观意向图片

　　2、深化阶段

　　1)按照甲方意见进行修改后的彩色总平面图

　　2)交通流线分析图

　　3)景观分析图

　　4)铺装布置平面图：反映铺装的分布区域范围

　　5)植物布置平面图：反映乔木、灌木、草的分布区域范围

　　3、施工图阶段

　　1) 施工图总说明

　　2) 总平面

　　3) 索引图

　　4) 尺寸定位图

　　5) 竖向设计图

　　6) 铺装平面图

　　7) 分区平、立、剖面图

　　8) 分区铺装详图

　　9) 绿化总平图

　　10) 苗木规格表

　　11) 各种小品、户外饰品布置图

　　12) 灯具布置图

　　13) 灯具选型及施工大样图

　　14) 施工节点大样图

　　15)基础及结构施工图 四、甲方提交资料及交付日期

　　五、乙方图纸交付日期及份数：

　　六、 甲方的责任与义务：

　　1、委托设计图设计时，应提供经过批准的文件和满足设计要求的勘察资料、施工条件以及电子版底图和有关设计技术资料。

　　2、在设计人员进场作业或配合施工时,应负责提供必要的工作条件。

　　3、甲方应协调好乙方在设计工作过程中的关系,并及时解决存在的问题。

　　4、按照本合同约定支付设计费。

　　七、乙方的责任和义务:

　　1、设计文件必须执行国家有关法律、行政法规、建设标准、技术规程、规范、定额等。

　　2、按合同约定的要求向甲方交付方案图纸。

　　3、负责对承担的设计工作进行方案汇报，并负责对甲方提出的意见及建议进行修改。

　　4、在甲方确认方案图后，乙方按甲方要求，进行方案的深化设计。

　　八、设计费支付:

　　1、收费标准：___元/㎡计费。

　　2、设计面积：_______㎡。

　　3、合同价款：暂定价人民币 _________________元整(￥______________元)。设计完成后按实际设计面积结算

　　4、付款方式：

　　(1)、合同签订三个工作日内，甲方预付乙方____万元整(￥____元)作为定金(该笔费用待设计完成后抵做设计费)。20%

　　(2)、乙方提交初步设计意向图三个工作日内，甲方支付乙方_30%设计费即________________(￥_______元)。

　　(3)、乙方提交扩初设计后三个工作日内，甲方再支付乙方_30%设计费即 _____________________(￥________元)。

　　(4)、乙方提交施工图后三个工作日内，甲方一次付清剩余设计费。

　　(5)、 设计阶段乙方往返的各种费用均由乙方自行承担，甲方不另支付设计费用以外的额外费用。

　　(6)、方案图经甲方确认后，如甲方要求乙方进行重大设计修改，甲方应向乙方额外支付该修改部分的设计成本。

　　九、违约责任及解决办法:

　　1、甲方因设计需要的勘察资料、技术资料出现误差和延期交付，有关协调工作不到位，造成乙方不能按约定期限完成设计工作，图纸交付日期顺延。

　　2、乙方按本合同约定完成了设计工作，甲方应按约定支付设计费。每逾期一日甲方应承担总设计费万分之二的滞纳金。甲方在乙方设计过程中或设计工作完成后单方终止本合同，应承担本合同约定的全部设计费。

　　3、甲方应保护乙方的设计版权，未经乙方同意，甲方对乙方交付的设计文件不得复制或向第三方转让或用于本合同外的项目，如发生以上情况，乙方有权索赔。

　　4、本合同在实施中甲乙双方发生争议，应友好协商解决，协商不成，由西安仲裁委员会仲裁。

　　十、本合同一式四份，甲乙双方各执二份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

施工合同范本精选15

　　甲方： (以下简称甲方)

　　乙方： (以下简称乙方)

　　甲方因施工需要，现将本工程外墙工程经内部竞价承包给乙方施工。为优质高效、快速、安全的完成本次工程施工任务，根据施工规范和图纸要求，本着平等、自愿、公平、合理原则，经甲、乙双方协商后，同意签订如下协议，以供双方共同遵守。

　　一、施工内容：

　　1、施工范围：。

　　2、工作内容：设计图纸及规范关于外墙的全部施工内容(涂料保温墙面、涂料墙面、勒脚)

　　3、承包单价(为按图纸和规范要求包工包料包检测综合单价)：

　　涂料保温墙面：元/㎡

　　涂 料 墙 面：元/㎡

　　4、工程量计量以施工图纸结合现场测量为准。

　　二、甲方职责：

　　1、本工程甲方负责将提供乙方施工图纸。

　　2、甲方负责施工管理，对不符合质量、规范要求的有权提出整改意见直至终止本协议。

　　3、付款方式： 。

　　三、乙方职责：

　　1、鉴于本工程期紧，乙方施工人员数量、设备必须满足甲方施工进度、质量要求。

　　2、乙方所有施工人员必须听从甲方统一指挥，接受业主、监理等有关部门监督、检查、指导。

　　3、施工期间乙方配备专职安全员，所有施工人员必须采取有效安全保护措施，文明施工，确保施工安全，一切安全责任由乙方自己承担。

　　4、乙方进场施工人员都有责任搞好食宿、环境卫生、不扰民，不做违规事情，对本工地和相关单位的材料严禁拿带，做到防火防盗，安全无事故。

　　5、质量要求，乙方所有加工、施工的成品都必须保证能够通过验收合格，对验收不合格造成返工、拆除费用均由乙方承担相应损失。

　　6、本工程外墙所用材料均为乙方自行购买，乙方必须按照施工图纸要求购买符合要求产品，所用材料均为乙方负责送检并承担检测费用(所用保温板为6cm厚石墨聚笨板每立方不低于16公斤，涂料为水溶性外墙涂料。)

　　7、乙方所承担施工项目均由乙方负责项目部验收、监理验收、竣工验收等一切验收合格。

　　8、乙方必须服从甲方统一管理，接受甲方施工现场惩罚制度。

　　9、乙方施工人员如有打架斗殴或起哄闹事等影响项目部正常工作，每次处以20__0元人民币罚款。

　　10、此协议所用材料为甲方确定，若后期有变更此协议无效，重新协商签订。

　　四、进度要求：

　　施工项目，每推迟一天扣除乙方总工程款的1%。

　　五、本合同未尽事宜由双方协商解决，如发生经济纠纷，双方均可向仲裁机构申请仲裁。

　　协议经双方签字确认后即为生效，如中途甲方发现乙方施工质量和进度达不到甲方要求甲方可以单方面终止本协议，工程款按完成量结算(没有任何退场费用)在工程竣工验收结算完毕后自行失效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(签字)：_________　　　　　法定代表人(签字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日